Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор на изготовление вывески образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Уведомить ___________ (указать, каким образом: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.
Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до _________________. 1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденным Рекламодателем эскизом. 1.5. Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу. 1.6.
Договор на изготовление и монтаж рекламных конструкций
Стороны обязаны за 5 (Пять) рабочих дней до расторжения Договора или отмены Спецификации к настоящему Договору произвести взаимные расчеты.
Изготовление осуществляется путем производства календарей исполнителя, в соответствии с приложением № 1.
В случае возникновения споров Стороны примут все меры для их разрешения путем двухсторонних переговоров. В случае, если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением данного Договора, а так же в случае его нарушения или расторжения будут разрешаться Арбитражным судом .
Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат. 6. ОПЛАТА РАБОТ 6.1.
Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом. 2.3.
Заказчик гарантирует, что предоставленный макет соответствует законодательству Российской Федерации о рекламе, в том числе и способу его размещения (наружная реклама), если макет, для изготовления рекламных материалов, содержит объекты исключительных прав (интеллектуальной собственности), то права на них принадлежат Заказчику.
ОПЛАТА РАБОТ 6.1. Оплата работ производится Рекламодателемна условиях в сумме руб. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. ПринарушениисроковоплатыРекламодательвыплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА на изготовление рекламной вывески 2018
При расторжении Договора или отмене Спецификации к настоящему Договору Стороны обязаны за 5 (Пять) рабочих дней до расторжения Договора или отмены Спецификации к настоящему Договору произвести взаимные расчеты по имеющимся на момент расторжения обязательствам на основании двусторонних актов.
Предоставлять Заказчику в электронном виде фотографический отчет (далее — фотоотчет) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня монтажа рекламных материалов. Фотоотчет может быть предоставлен Заказчику путём передачи факсимильной, электронной или иной связью, в любом из двух форматов: на бумажном носителе или в электронной форме.
В случае обнаружения Заказчиком несоответствия изготовленных рекламных материалов условиям договора, Стороны не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента обнаружения вышеуказанных недостатков составляют Акт претензий, с перечислением необходимых доработок.
Заключение настоящего договора производится путем принятия (акцепта) заказчиком условий настоящего договора в целом.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 8. ФОРС-МАЖОР 8.1.
Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее оригинальных эскизов, не являющихся вариантами одного изображения) и предоставляет их Рекламодателю в срок до «»2016г.
Оказать Услуги по согласованию информационной конструкции, в соответствии с выбранным тарифным планом «Стандарт», с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
В Договоре могут быть использованы иные термины, не определенные в настоящем разделе Договора, толкование которых производится в соответствии с текстом Договора и/или нормативных актов законодательства РФ.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на проведение работ и оказание услуг по изготовлению, доставке и установке рекламной конструкции в г. Чебоксары по адресу:………………………., д. …………. согласно спецификации (Приложение № 1) настоящего договора.
Эти статьи и документы могут быть Вам полезны
Об изменении адресов и платёжных реквизитов Стороны незамедлительно извещают друг друга в письменной форме в течение одного рабочего дня.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим/почтовым адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и считаются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Москвы. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами. 11.3.
В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.
Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.
Настоящий публичный договор определяет порядок предоставления услуг, выполнения работ ООО «ИКС-ТРИМ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Стрыгина П.В., действующего на основании Устава и заказчиком, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего договора.
Оказание услуг осуществляется из материалов, средствами и силами Исполнителя и входит в общую стоимость оказания услуг.
2. Стоимость Договора и порядок расчетов
Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Договор на изготовление и установку наружной рекламы» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.
Утверждение эскизов ________________________________________. 3. Установка Рекламы __________________________________________. 4.2.
В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки.
Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов.
Срок для устранения недостатков Исполнителем – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления.
ПринарушениисроковвыполненияработРекламисту начисляются штрафныесанкциивразмере %от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки. 7.3. В случаедосрочногорасторженияНастоящегоДоговорапо причинам,указаннымвп. Расчеты производятся Заказчиком по наличному либо безналичному расчету в соответствии с действующим законодательством.
Договор на поставку наружней рекламы
Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы. Оплата производится на условиях в течение дней после .2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в — дневный срок.3.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таковых обязательств, что удостоверяется двусторонним Актом.
Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.
Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка. 10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.
Конструкция и габариты рекламной конструкции и другие необходимые сведения указываются в стоимости металлоконструкций.
Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы.